PSS

Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

#51 15-05-2006 01:11:51

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Parlement : l'heure des explications

20 Minutes | édition du 15.05.06

http://www.20minutes.fr/img/photos/20mn/locales/20060515/20060515-STR-PARLEMENT.jpg

Fabienne Keller, la maire (UMP) de Strasbourg sera entendue ce soir, à 21 h 30, par la Commission de contrôle budgétaire (Cocobu) du Parlement européen. L'élue avait sollicité cette audition pour pouvoir répondre aux allégations du Parlement, qui reproche à la ville de pratiquer des loyers excessifs sur deux bâtiments qu'elle lui loue et qu'il compte acquérir. Les immeubles avaient été construits en 1979, sur un terrain de la municipalité, par une société néerlandaise, la SCI Erasme. D'après un bail emphytéotique signé à l'époque, la SCI est propriétaire des bâtiments jusqu'en 2047, date à laquelle elle doit les céder à la ville. Selon d'autres accords signés à la même période, la municipalité loue les locaux en question à la SCI, et les sous-loue ensuite au Parlement. Or, fin avril, le Parlement a décidé de geler l'achat des bâtiments à la SCI et le versement des loyers à la ville, après avoir découvert que sur les 10 millions d'euros versés annuellement, la ville n'en rétrocédait que 6 à 8 (le montant exact demeure inconnu) à la SCI. Pour justifier cette différence, Fabienne Keller devrait faire valoir les nombreux travaux de rénovation pris en charge par la ville, ou encore le risque de vacance des locaux assumé par la mairie, au cas où le Parlement quitterait Strasbourg. L'élue devra aussi convaincre la Cocobu du bien-fondé des 29 millions d'euros – pour un total de 136 millions – que la ville a prévu de récupérer sur la vente des biens. Selon elle, ils compensent la perte de propriété des bâtiments qui devaient lui revenir en 2047.

Jonathan Barbier


©2006 20 minutes


Le Parti libéral allemand (FDP) vient de lancer une pétition pour réclamer que les sessions du Parlement européen se tiennent uniquement à Bruxelles. Ils espèrent un million de signatures.

http://www.20minutes.fr/articles/2006/0 … ations.php


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#52 15-05-2006 22:12:01

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

ECLAIRCISSEMENT:   (Extraits de l'article)

ARCHICOOL 15-05-2006

Passerelle Strasbourg-Kehl : L'architecte Marc Mimram réagit

--------------------------------------------------------------------------------
Monsieur,

En réponse à votre dépêche en date du 10 mai 2006. Il me paraît important de rappeler que les surcoûts constatés sur la passerelle, Strasbourg-Kehl sont essentiellement liés aux modifications du projet faisant suite aux demandes du maître d’ouvrage (déplacement du pont, accroissement de la portée, protection en rivière) et par conséquent de la réduction des délais impartis à la réalisation des travaux, la date de livraison étant impérativement fixé à l’ouverture du Festival des Jardins, le 24 avril 2004.


(...)

Je m’oppose fermement à toutes allégations laissant entendre que nous puissions avoir une responsabilité sur l’accroissement des coûts des travaux et je demande une expertise sur cette base, impliquant les responsables pour le maître d’ouvrage du suivi de ces travaux.

Je n’accepterai pas les rumeurs infondées et injustifiées.

Vous voudrez bien dans le cadre du droit de réponse, en informer les destinataires de la précédente dépêche.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Marc MIMRAM


La dépêche AFP
Passerelle sur le Rhin: Strasbourg et Kehl mettent fin à leur différend
[...]/cgi-bin/presse/pg-newspro.cgi?id_news=1806

La brève
[...]/cgi-bin/presse/pg-newspro.cgi?id_news=1807

[...]/cgi-bin/presse/pg-newspro.cgi?id_news=1827


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#53 22-05-2006 19:33:50

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

LE MONITEUR 19-05-2006

Strasbourg inaugure sa Cité de la musique et de la danse
Conçu par l'architecte Henri Gaudin, le nouvel édifice va accueillir les 1.700 élèves du Conservatoire national de région et l'administration du festival international de musique contemporaine Musica.

Henri Gaudin, auteur entre autres du grand théâtre de Lorient, du stade Charléty et de la rénovation du musée Guimet à Paris, a créé là un astucieux ensemble de terrasses en bordure d'un bassin fluvial, protégées d'une voie à forte circulation par une façade massive en grès bigarré des Vosges.
La pierre choisie n'est pas le seul clin d'oeil à la cathédrale de Strasbourg, elle aussi construite en grès. Le bâtiment, situé sur une place proche du centre historique, pointe en direction de la flèche de la cathédrale, et sa toiture en partie recouverte de cuivre oxydé fait écho à celle de la nef.

(...)

Dans l'ensemble, il se dit "fier" de sa réalisation, en dépit de quelques fausses notes qui ont perturbé le déroulement du chantier : pour des raisons d'acoustique, "certains studios, dont une grande salle d'orchestre, ont été dénaturés sans qu'on m'en avise. J'en suis meurtri", a confié l'architecte à l'AFP.
Le bâtiment est "comme un instrument de musique qui doit être accordé. J'étais là pour être avisé des dysfonctionnements, je ne demandais qu'à les ajuster", regrette aujourd'hui Henri Gaudin.

(...)

Le nouvel édifice, qui aura coûté 30 millions d'euros, fera face à terme à une grande "bibliothèque-médiathèque", qui doit être construite d'ici fin 2007 dans un ancien entrepôt désaffecté de l'autre côté du canal.


L'article entier est sur:

http://www.lemoniteur-expert.com/depech … mp;acces=1


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#54 27-05-2006 00:21:16

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Un plan pour moins de voitures en ville

20 Minutes | édition du 24.05.06

Baptisé « L'Ecomobilité en actions », le nouveau plan de déplacements urbains a été présenté hier par la maire Fabienne Keller (UMP) et par le président de la Communauté urbaine, Robert Grossmann (UMP).

Fruit de douze mois d'études, sa mise en route progressive devrait s'achever avec l'extension du stationnement payant, le 1er janvier 2007, à 2 500 places supplémentaires. Robert Grossmann plaide également pour rendre piétonnière la place du Château : « Il s'agit de faire en sorte que cette place soit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la plus belle d'Europe. Mais nous le ferons dans la concertation, sans aucune brutalité. » L'exécutif strasbourgeois espère ainsi obtenir l'acceptation par les commerçants d'un plan global, qui entend réduire la part accordée à la voiture en centre-ville, au profit des transports en commun, du vélo et des piétons. Le but ultime étant de parvenir à changer les habitudes de déplacements du plus grand nombre.

L.M.

http://www.20minutes.fr/articles/2006/0 … _ville.php


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#55 15-06-2006 14:00:48

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

BATIACTU 14-06-2006

Le Nouvel Hôpital civil de Strasbourg sera prêt pour 2007

La direction des hôpitaux universitaires a annoncé mercredi que le Nouvel Hôpital civil de Strasbourg ouvrira ses portes au premier semestre 2007. Montant des travaux : 230 millions d’euros.

C’est à l'issue de 5 ans de travaux que le Nouvel Hôpital civil de Strasbourg sera mis en service au premier semestre 2007 ! D’un montant de 230 millions d'euros, la construction de cet édifice est le plus important chantier d'hôpital français.

Publicité

Conçu par l'architecte Claude Vasconi à côté du site historique de l'hôpital de Strasbourg fondé en 1396, le nouveau centre hospitalier comptera 712 lits et places avec plus de 60% de chambres à lit unique afin d' « humaniser les conditions d'hébergement », souligne la direction. Il sera également doté d'une hélistation.

(...)

Quelque 400 réunions de travail avec la direction des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) ont été nécessaires pour répondre aux exigences du corps médical. « Le plus technique était de respecter une réglementation devenue très complexe en matière de sécurité et d'hygiène », a indiqué l'architecte François Kalk.

http://www.batiactu.com/special/image.p … 55728.html
http://www.batiactu.com/special/image.p … 55728.html


L'article entier est sur:

http://www.batiactu.com/data/14062006/1 … 55728.html


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#56 23-06-2006 14:29:14

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

BatiActu 22-06-2006

Strasbourg lance la construction du Zénith conçu par Fuksas

http://www.batiactu.com/special/image.p … 73452.html

La première pierre du Zénith de Strasbourg a été posé mercredi 21 juin. Cette salle de spectacles de 10.000 places a été imaginée par l’architecte italien Massimiliano Fuksas, comme une ellipse de béton enveloppée par une toile orangée.


(...)

La salle de concert sera constituée d’une ellipse en béton de 30 cm d’épaisseur, enveloppée par une fine membrane textile orange, tendue sur une structure métallique. Cette enveloppe révèlera la salle de spectacles en ombre chinoise, mais elle servira surtout d’écran d’information sur la programmation des diverses manifestations. «J’ai pensé le Zénith de Strasbourg comme une sculpture, un écrin translucide contenant un volume courbe qui transforme la matière en un espace de proximité et de convivialité», explique Massimiliano Fuksas. La jauge modulable pourra s’adapter à chaque type de spectacles (variétés, sportifs, conventions), et contenir de 1.800 à 10.000 places, ce qui fera du Zénith de Strasbourg le plus grand de France. La livraison est prévue pour 2008.

http://www.batiactu.com/special/image.p … 73452.html

L'article entier est sur:
http://www.batiactu.com/data/22062006/2 … 73452.html


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#57 23-06-2006 16:15:52

piotr
Tour First
Lieu: Vieux Lille, Lille, France, UE
Date d'inscription: 16-10-2005
Messages: 2111

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

J'espère que "Florent Pagny" ne sera pas gravé sur la façade!  A7
C'est beau en tout cas!

En parlant de zenith, est-ce que c'est une "chaîne" ou une forme de salle spécifique ou juste un nom générique pour ce type de salles de spectacle?


Born and raised in the blue banana.

Hors ligne

 

#58 23-06-2006 16:19:22

piotr
Tour First
Lieu: Vieux Lille, Lille, France, UE
Date d'inscription: 16-10-2005
Messages: 2111

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

C'est bon, j'ai ma réponse (Wikipédia, bien sûr):

Un Zénith est un type de salle de spectacle.

En 1981, le ministère de la Culture décide de concevoir une salle de grande capacité adaptée au rock et aux musiques populaires et inaugurent le concept de « Zénith » avec le Zénith de Paris. Situé sur le Parc de la Villette, il fut conçu au départ comme prototype temporaire.

Le nom « Zénith » est une marque déposée et l’utilisation de ce terme est soumise au respect d’un cahier des charges (par exemple la salle doit contenir au moins 3000 places et être modulable, ...)

C'est bizarre cette habitude de vouloir que tout ait le même nom partout tout en revendiquant le droit à l'exception culturelle!


Born and raised in the blue banana.

Hors ligne

 

#59 04-07-2006 13:48:16

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Lifting végétal pour la place Kléber

20 Minutes | édition du 04.07.06

http://www.20minutes.fr/img/photos/20mn/locales/20060704/20060704-STR-KLEBER.jpg

« Trop grande » ou « pas assez conviviale ». A entendre l'avis de quelques Strasbourgeois, la place Kléber serait inadaptée et remplirait mal sa fonction de lieu de vie central. Une impression qui pourrait changer d'ici à la fin 2007. Hier après-midi, le conseil municipal a en effet approuvé un plan de réaménagement de la place. Une partie du chantier devrait débuter à l'automne. « Nous avions pour obsession de ne pas nous tromper dans notre choix », explique Robert Grossmann, président (UMP) de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS).

Le projet s'inscrit dans la continuité des aménagements paysagers commencés en 2002. La lisière de la place verra son aspect « végétal » renforcé, avec l'apport d'arbres et de plantations basses (gazon, fleurs, vivaces), disposées au sein de fosses « encastrées dans la dalle du parking souterrain », précise la ville. Des jardins mobiles, appelés à évoluer au gré des années et des saisons, seront installés autour des deux bassins. Pièces maîtresses du projet, ces bassins (longs de 30 mètres pour environ dix mètres de large) seront animés par des jeux d'eau et séparés par un passage central. L'alignement de ces plans d'eau face à l'Aubette permettra « de structurer le parvis en définissant une esplanade centrale autour de la statue ». Le revêtement de ce futur espace rectangulaire sera composé de dalles de gneiss, le même type de roche que l'on trouve devant la cathédrale. Le reste de la place sera recouvert de granite rose.

Jonathan Barbier


Le projet est estimé à 6 millions d'euros. Un somme qui s'ajoute aux 1,5 million dépensés pour les opérations déjà réalisées depuis 2002. Le gros des travaux d'aménagement sera effectué au cours de l'année 2007.

http://www.20minutes.fr/articles/2006/0 … Kleber.php


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#60 05-07-2006 12:14:44

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

BatiActu 05-07-2006

Litige immobilier autour du Parlement européen : La ville de Strasbourg propose un arbitrage

Dans le cadre du litige concernant le rachat par le parlement européen d'immeubles de bureaux à la ville de Strasbourg, la sénatrice-maire de Strasbourg Fabienne Keller a proposé au Parlement européen (PE) de recourir à un arbitrage.

(...)

Le litige était né lorsque le Parlement européen avait découvert en mars dernier que Strasbourg réclamait 29 millions d'euros sur l'achat, pour 136 millions, d'immeubles loués depuis 20 ans à une société immobilière par l'intermédiaire de la Ville.
Pour la ville de Strasbourg, ces 29 millions sont notamment destinés à compenser la renonciation de la Ville à son droit de retour gratuit des immeubles après 2047, à l'expiration d'un bail emphytéotique dont est détentrice la société immobilière.

(...)

Ce différend immobilier a ravivé ces derniers mois la polémique sur le siège du Parlement européen, attribué par traité à Strasbourg, mais contesté par un nombre grandissant d'eurodéputés.


L'article entier est sur:

http://www.batiactu.com/data/05072006/0 … 11734.html


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#61 11-07-2006 21:43:15

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

La gare bientôt mise sous cloche

20 Minutes | édition du 11.07.06

http://www.20minutes.fr/img/photos/20mn/locales/20060711/20060711-STR-GARE.jpg

A onze mois de l'arrivée du premier TGV-Est européen à Strasbourg, le chantier de la gare est entré, hier midi, dans sa deuxième phase, sans doute la plus spectaculaire. Réunis devant le bâtiment sous un soleil de plomb, les représentants des différentes parties (CUS, région, département, SNCF et Réseau ferré de France) ont lancé le début des travaux du hall des transports, après l'entame du réaménagement de la galerie à l'En-verre. Etendu sur une surface de 2 000 m2, le nouveau hall sera protégé par une immense verrière : 150 m de long, 20 m de profondeur, 23 m de hauteur et 5 500 m2 de vitrages, répartis en 800 plaques. « L'idée maîtresse est de pouvoir compléter le bâtiment actuel en l'ouvrant sur la ville, mais sans le masquer et en le mettant en valeur », indique l'architecte Jean-Marie Dutilleul, qui a également conçu une gare de Shanghai. En cas de grosse chaleur, tout a été prévu : la température sera inférieure de 3 à 5 degrés par rapport à l'extérieur, grâce à la présence d'un film de protection solaire sous les plaques de verres. Au sommet de la structure, des brumisateurs d'eau seront disposés pour rafraîchir le lieu. En hiver, la température constante atteindra les 12 degrés. Pour faire tenir la verrière, 18 arcs géants, dont l'un est déjà en place, seront nécessaires. Acheminés de Pologne, séparés en trois morceaux, ils seront soudés sur place et installés à l'aide d'une grue. Une tâche qui n'effraie pas le directeur des travaux, Didier Sinturel : « Les retards liés aux périodes de gel de cet hiver ont été rattrapés. Pour l'instant, nous sommes dans les temps. » Selon ses prévisions, les premières plaques de verre seront assemblées à la mi-octobre.

Jonathan Barbier


©2006 20 minutes





Au total, 60 000 passagers fréquenteront quotidiennement le futur hall, soit 20 000 de plus qu'actuellement. La région investit 8 millions d'euros dans les travaux qui sont estimés à 18,45 millions d'euros.

http://www.20minutes.fr/articles/2006/0 … cloche.php


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#62 11-07-2006 21:44:02

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Une dame d'acier retapée

20 Minutes | édition du 11.07.06

Un lifting bien mérité pour la passerelle de l'Abreuvoir, vieille dame de fer née en 1892. L'ouvrage enjambe l'Ill entre le quai des Bateliers et la rue des Veaux. Malgré un entretien régulier depuis sa dernière réfection en 1919, sa charpente est aujourd'hui corrodée et va être remplacée. Idem pour l'actuel tablier en acier, dont le bitume cédera la place à des pavés en pierre naturelle. Ces derniers seront identiques à ceux qui recouvrent les trottoirs de la rue des Veaux. D'un coût estimé à 450 000 e, le chantier doit se poursuivre jusqu'en octobre, date prévue de réouverture de la passerelle. D'ici là, la démolition d'une partie du tablier se déroulera du 19 au 20 juillet. « Pour ne pas gêner la navigation, les travaux seront réalisés de nuit depuis une barge sur l'Ill équipée d'une pelle », précise Pierre Picchinenna, l'ingénieur chargé des opérations.

L. M.

http://www.20minutes.fr/articles/2006/0 … etapee.php


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#63 20-07-2006 11:05:43

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

A vendre gare bien située, contacter la SNCF

20 Minutes | édition du 20.07.06

Acheter une gare de la SNCF, c'est possible ! Celle de Lauterbourg sera prochainement vendue pour 150 000 e à un acheteur de la région, dont l'identité n'a pas été révélée. « Nous procédons à la cession d'un bien immobilier lorsqu'il est inutile au chemin de fer, indique Régis Hoffmann, négociateur immobilier à la SNCF. Les particuliers ne doivent pas pour autant s'adresser à nous comme à une agence immobilière privée. Ils ne peuvent se porter acquéreur d'un bien que s'il n'intéresse pas les collectivités, comme ce fut le cas sur la ligne de Saales. »

Le plus souvent, les gares, les logements de fonction et les terrains vendus par la SNCF sont réhabilités en bureaux, en zones d'activités, ou en espaces culturels. « Pour des raisons de sécurité, nous nous opposons néanmoins à l'implantation de discothèques à proximité des rails », souligne Régis Hoffmann. Aucune nouvelle vente ne devrait être conclue en 2006, les services immobiliers de la SNCF de l'Est de la France étant en cours de restructuration.

P. W.

http://www.20minutes.fr/articles/2006/0 … a-SNCF.php


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#64 21-07-2006 22:13:57

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Quelques images du Parlement Européen:

http://www.permasteelisa.com/upload/photo/1

http://www.permasteelisa.com/upload/photo/2

http://www.permasteelisa.com/upload/photo/3

http://www.permasteelisa.com/upload/photo/4

http://www.permasteelisa.com/upload/photo/5

http://www.permasteelisa.com/upload/photo/6


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#65 24-07-2006 18:42:13

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Le chantier s'étend sans crier gare

20 Minutes | édition du 21.07.06

Des ouvrages en béton présents dans le sol de la place de la gare, qui n'avaient pas été repérés lors des études préalables, imposent l'extension de la zone de chantier. Cela va entraîner des modifications dans le plan de circulation mis en place pendant les travaux. Dès lundi et jusqu'au 25 août, les automobilistes ne pourront emprunter la place de la gare que depuis le boulevard de Nancy vers le boulevard Wilson. Dans l'autre sens, le trafic sera dévié par la rue du Rempart. Les bus 10 et 2 venant du Nord seront déviés vers les quais de l'ellipse insulaire.

http://www.20minutes.fr/articles/2006/0 … r-gare.php


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#66 25-07-2006 12:06:28

Phiphi
Notre Dame
Date d'inscription: 13-10-2005
Messages: 162

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

la dernière photo du parlement est à l'envers (effet miroir)

Hors ligne

 

#67 28-07-2006 20:38:24

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Le Moniteur 28-07-2006

Strasbourg magnifie sa bibliothèque universitaire

http://www.lemoniteur-expert.com/depech … sbourg.jpg

L’extension de la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg (BNUS) portera la signature de Nicolas Michelin, après un chantier de 25 millions d’euros sous maîtrise d’ouvrage d’Etat.

(...)
"Ce volume exceptionnel incarne l’identité de la bibliothèque", argumente Nicolas Michelin, dont l’équipe de maîtrise d’œuvre intègre Bureau Michel Forgue (économiste), OTE (structure) et Peutz (acoustique). Unique par son fonds franco-allemand, la deuxième bibliothèque universitaire de France – après celle de la Sorbonne – effacera le traumatisme architectural subi lors des modifications des années 50.

L'article entier est sur:
http://www.lemoniteur-expert.com/depech … mp;acces=1


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#68 30-07-2006 20:59:55

Phil
Administrateur
Lieu: Nord
Date d'inscription: 03-12-2004
Messages: 6304
Immeubles: 204
Photos: 49
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Esperons qu'on evitera un nouveau traumatisme architectural ... bon a priori le projet a l'air assez sympa, même si c'est dur à déchiffrer le gigantesque rendu... enfin c'est mieux que rien.  A5


Pff...

Hors ligne

 

#69 29-08-2006 21:43:46

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Une médiathèque en communauté

20 Minutes | édition du 29.08.06

Fin officielle de chantier pour la nouvelle médiathèque Sud de la communauté urbaine de Strasbourg. Hier soir, les élus et la presse devaient découvrir en avant-première ce nouvel équipement, dont l'ouverture au public est prévue le 30 septembre. « Il y a un mélange d'impatience et d'excitation car c'est un aboutissement pour toute l'équipe. Nous avons hâte de voir le public s'approprier ce nouveau lieu », s'enthousiasme la directrice de l'établissement, Sophie Jacques.

Lancé en 2000, le projet répond aux normes de la Haute Qualité environnementale (HQE). Le confort thermique, visuel et acoustique, ainsi que la qualité sanitaire de l'air y sont particulièrement soignés. Sur le plan technique, la médiathèque se veut également à la pointe de l'innovation. Grâce à un système de prêt automatisé, les collections seront plus accessibles. Des équipements multimédias seront organisés autour de plusieurs pôles, dédiés notamment à la recherche documentaire.

Ludovic Meignin

La médiathèque Sud est le premier maillon d'un réseau d'établissements communautaires destiné à faciliter les échanges documentaires. La future grande bibliothèque Austerlitz, située au môle Austerlitz au Neudorf, en sera l'épine dorsale.

http://www.20minutes.fr/articles/2006/0 … unaute.php


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#70 01-09-2006 21:38:41

Grumpy
Tour First
Lieu: Oostende
Date d'inscription: 16-01-2005
Messages: 2370

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Regardant ce rendu:
http://www.arep.fr/images/Projets/Architecture/Amenagementgare/Strasbourg/plans/3_PE.jpg

je constate qu'on va rien faire avec les toits des quais  F9

Hors ligne

 

#71 02-09-2006 20:55:57

bibinou
Grande Arche
Lieu: Lyon
Date d'inscription: 11-06-2006
Messages: 227
Immeubles: 12

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Quelques photos, prises hier soir, d'un spectacle "sons et lumières" qui a lieu tous les soirs de l'été à la cathédrale (dsl certaines sont un peu floues).

Le façade Ouest vu depuis la rue Mercière

http://img412.imageshack.us/img412/5631/jbhcgbvretaillbu5.jpg

http://img72.imageshack.us/img72/2594/nnjlkjhvretaillni5.jpg

http://img466.imageshack.us/img466/4776/bvnvbnvnbretaillag3.jpg

http://img333.imageshack.us/img333/7586/jkujiyhghbretaillwp6.jpg

http://img72.imageshack.us/img72/8284/jkjlknnbnretaillag7.jpg

http://img258.imageshack.us/img258/7789/hjnkjlkjhgretaillci5.jpg


Vu du côté de la célèbre maison Kammerzell (dont on aperçoit un bout à gauche)

http://img522.imageshack.us/img522/8075/gftghdfhjgjugfretaillcb4.jpg


Et la façade Nord (en pleine restauration) :

http://img522.imageshack.us/img522/4291/hghjjhkjretailllx1.jpg

Hors ligne

 

#72 04-09-2006 18:23:24

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

BatiActu 31-08-2006

Immobilier : les frontaliers alsaciens franchissent le Rhin

A Kehl, petite bourgade de province allemande de 35.000 habitants en face de Strasbourg sur le Rhin, on avait l'habitude de voir les Français prendre d'assaut les supermarchés discount. Mais personne n'était préparé à les voir écumer le marché de l'immobilier…

Depuis un an et demi, « c'est un peu la ruée vers l'Allemagne » pour les Français, commente Daniela Brüning, responsable d'une agence immobilière au centre ville de Kehl. Chaque jour, au moins deux ou trois Strasbourgeois se présentent à son agence, quand ils ne sont pas sept ou huit, raconte-t-elle.


(...)

Parmi les autres arguments qui pèsent en faveur de l'Allemagne figurent le niveau élevé de la taxe d'habitation dans la capitale alsacienne et une insécurité relativement plus importante dans l'agglomération strasbourgeoise. Et aussi les bouchons qui affectent quotidiennement les liaisons routières entre la campagne alsacienne et le centre-ville de Strasbourg, énumère Mme Brüning.

Si ce petit boom de l'immobilier kehlois profite à son agence dont les effectifs ont doublé en deux ans, il n'est pas sans effet sur les prix, qui ont augmenté dans la même période de 20 à 30%, reconnaît-elle. « Dans certains quartiers très prisés, les Français sont prêts à payer n'importe quel prix » et les Allemands ne sont « pas très contents que les Français raflent tout ce qui est à vendre », précise-t-elle.


(...)

Confrontés à une autre culture administrative, beaucoup des nouveaux arrivants ont du mal à comprendre pourquoi ils doivent déclarer leur domicile à la police locale, une obligation inexistante en France, souligne-t-il. Ce qui laisse supposer que les statistiques municipales officielles faisant état de seulement 130 nouveaux Kehlois d'origine française (sur près de 1.260 au total) entre août 2005 et juin 2006 sont sans doute «sous-estimées», estime Michael Frey.

Il y a aussi « certaines habitudes à prendre, comme le tri sélectif des déchets », précise le fonctionnaire anonyme. Lui n'a pas à se soucier des impôts sur le revenu : employé par une organisation internationale, il en est exempté.



Yann Ollivier ( AFP)

L'article entier est sur:
http://www.batiactu.com/data/31082006/3 … 92531.html


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#73 05-09-2006 22:53:13

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

BatiActu 04-09-2006

Désignation d’un négociateur dans le litige de la vente d'immeubles au Parlement européen

Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux, a annoncé vendredi à Strasbourg que le conseiller d'Etat, Yves Jegouzo, a été chargé d'une mission dans le cadre du litige concernant le rachat par le Parlement européen (PE) d'immeubles de bureaux.


(...)

«A l'initiative du Premier ministre», Yves Jegouzo, conseiller d'Etat et spécialiste du droit de l'urbanisme, «a été chargé, au début du mois d'août, d'une mission destinée à faciliter l'achèvement de la négociation» entre la ville de Strasbourg et le PE, a précisé Brice Hortefeux, qui s'exprimait lors de l'inauguration de la Foire européenne de Strasbourg.

L'article entier est sur:
http://www.batiactu.com/data/04092006/0 … 13442.html


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#74 05-09-2006 22:54:00

Stickyesman
Modère-à-tort
Lieu: Paris
Date d'inscription: 25-12-2004
Messages: 10446
Immeubles: 555
Photos: 15
Site web

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

BatiActu 05-09-2006

Vente d'immeubles : vers un accord entre Strasbourg et le Parlement européen

Suite à la nomination par Matignon d’un négociateur, les eurodéputés ont indiqué mardi qu’une solution devrait être trouvée rapidement entre la ville de Strasbourg et le Parlement européen pour régler le litige concernant le rachat par le PE de ses immeubles à Strasbourg.

(...)

Pour rappel, le litige était né lorsque le PE avait découvert en mars dernier que Strasbourg réclamait 29 millions d'euros sur l'achat, pour 136 millions, d'immeubles loués depuis 20 ans à une société immobilière par l'intermédiaire de la ville. Pour la ville de Strasbourg, ces 29 millions sont notamment destinés à compenser la renonciation de la Ville à son droit de retour gratuit des immeubles après 2047, à l'expiration d'un bail emphytéotique dont est détentrice la société immobilière. A l'occasion de ce différend, la ville de Strasbourg avait également dû s'expliquer, au titre des loyers des immeubles du PE, sur un différentiel de quelque 80 millions d'euros apparu à son profit au terme de 25 ans de loyers. Selon le PE, si on en déduit les divers investissements et travaux réalisés au cours de ces années, le bénéfice réalisé par la ville s'élève à une trentaine de millions d'euros.

L'article entier est sur:
http://www.batiactu.com/data/05092006/0 … 72836.html


PSS - Architecture, Urbanisme, Aménagement du territoire
City Forum - Ville 3D

~ Ah tu Voi c pour sa ke Seul les pti bonhomme du Baby on ldroi dShooT - Chandler Friends s06-ep06 ~

Hors ligne

 

#75 08-09-2006 22:11:48

bibinou
Grande Arche
Lieu: Lyon
Date d'inscription: 11-06-2006
Messages: 227
Immeubles: 12

Re: Strasbourg - Eurométropole de Strasbourg

Photos de la pose des premiers "piliers" en acier qui soutiendront la future verrière devant le bâtiment historique de la gare de Strasbourg:

http://img339.imageshack.us/img339/985/dscf5520retaillpq5.jpg

http://img307.imageshack.us/img307/2486/dscf5523retaillyb3.jpg

http://img406.imageshack.us/img406/1/dscf5524retailllh9.jpg

Hors ligne

 


Pied de page du Forum

Powered by FluxBB

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesQui sommes-nous ?Contact